Глушковский район

Новости

 

1.Извещение о проведении открытого аукциона

Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд Глушковского района при Администрации Глушковского района.

1	Форма торгов	Открытый аукцион
2	Уполномоченный орган	Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Глушковского района при Администрации Глушковского района
3	Муниципальный заказчик, организатор аукциона	Администрация Глушковского района Курской области 307450, п. Глушково, ул. Советская, 3, тел.(471-23) 2-17-91, 2-14-43; тел. / факс. (471-23) 2-13-62
4	Заказчик-застройщик	ОГУ «УКС при комитете АПК Курской области» 305000 г. Курск, ул. Радищева, 17/19 тел. (471-2) 70-31-95 uks.apk@mall.rv
5	Предмет муниципального контракта, начальная (максимальная) цена муниципального контракта (лота), место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Новое строительство: Лот №1 «Строительство фельдшерско-акушерского медпункта с. Кобылки Глушковского района Курской области» Начальная (максимальная) цена муниципального контракта с НДС 18%: - 7926070 руб. 307455, Курская обл., Глушковский район, с. Кобылки
6	Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе	С даты опубликования в официальном печатном издании или размещения на сайте Администрации Курской области данного извещения до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе аукционная документация предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации без внесения платы по адресам: 307450 Курская область, Глушковский район, п. Глушково, ул. Советская, № 3, Администрация Глушковского района Курской области. С проектно-сметной документацией участники могут ознакомиться по адресу: 307450 Курская область, Глушковский район, п. Глушково, ул.Советская, № 3.
7	Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе	http://glushkovo-kursk.narod.ru
8	Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе	« 24 » МАЯ 2008 ГОДА 12.00 ЧАСОВ (ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)
9	МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА	МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГЛУШКОВСКИЙ РАЙОН, П. ГЛУШКОВО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, №3, АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ. « 26 » МАЯ 2008 ГОДА 15.00 ЧАСОВ (ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК – ЗАМ. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА ПО ФИНАНСОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ.

---

2.ПРОЕКТ

ПРОЕКТ
( по лоту № 1 )
Муниципальный контракт № ____

п. Глушково «____»__________________2008 г.

Муниципальный заказчик – Администрация Глушковского района Курской области, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице Главы Администрации Глушковского района П. М. Золотарева, действующего на основании Устава, с одной стороны, УКС при комитете АПК Курской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик-застройщик», в лице директора Т. Д. Березниковой, действующего на основании Устава, с другой стороны, и Генеральный подрядчик - ________________, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице _____________________, действующего на основании __________, с третьей стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:
1.Предмет и цена контракта
1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается по результатам аукциона на основании протокола единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Глушковского района при Администрации Глушковского района от ___________2008 года №____ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского медпункта с. Кобылки Глушковского района Курской области»
на сумму _________________ руб., в том числе строительно-монтажные работы __________руб., СМР в ценах 2001 года ___________руб.
Цена муниципального контракта твердая, устанавливается в рублях, не подлежит изменению в течение всего срока действия контракта и определяется ведомостью договорной цены, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.2. «Муниципальный заказчик» передает, а «Заказчик-застройщик» принимает на себя выполнение функций заказчика-застройщика по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского медпункта с. Кобылки Глушковского района Курской области».
1.3. «Генподрядчик» принимает на себя обязательства выполнить объем работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского медпункта с. Кобылки Глушковского района Курской области»
согласно проектно-сметной документации.
1.4. По настоящему муниципальному контракту финансирование из федерального, областного и местного бюджетов, согласно порядку финансирования госкапвложений и привлеченные средства - в полном объеме..
1.5. « Муниципальный заказчик» и «Заказчик-застройщик» поручают «Генподрядчику» осуществить выполнение работ, указанных в п.1.3 в срок до ___________ 2008г.
2. Права и обязанности сторон
2.1. «Муниципальный заказчик»:
передает функции заказчика-застройщика по строительству объекта согласно пункту 1.2 настоящего контракта;
доводит до «Заказчика-застройщика» лимиты бюджетных обязательств федерального, областного и местного бюджетов, выделенные на строительство объекта;
доводит до «Заказчика-застройщика» объемы финансирования, выделенные на строительство объекта из федерального, областного и местного бюджетов;
осуществляет контроль за целевым использованием выделяемых бюджетных средств.
2.2. «Заказчик-застройщик»:
принимает на себя обязательства по исполнению функций заказчика-застройщика по строительству объекта согласно пункту 1.2 настоящего контракта;
оплачивает проведение работ, предусмотренных настоящим контрактом, по мере поступления средств из областного бюджета в соответствии с разделом 4 настоящего муниципального контракта;
обеспечивает целевое использование средств областного бюджета, перечисленных «Муниципальным заказчиком»;
до начала работ передает «Генподрядчику» разрешение на строительство, документы об отводе мест для складирования лишнего грунта и строительного мусора, карьеров для добычи недостающего грунта;
обеспечивает организацию работ на стройках и объектах и осуществляет управление указанными работами;
осуществляет контроль за соответствием объемов выполняемых работ утвержденной проектно-сметной документации;
обеспечивает объект проектно-сметной документацией, согласованной со всеми заинтересованными организациями и прошедшую государственную экспертизу, утвержденную в установленном порядке;
передает объект в государственную собственность Курской области на долю вложенных средств в установленном порядке;
обеспечивает осуществление авторского и технического надзора за ходом и качеством строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию;
несет ответственность за соответствие и формирование договорных цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных «Генподрядчиком» к оплате за выполненные им объемы работ;
осуществляет учет и контроль расходования средств в соответствии с технологической структурой капитальных вложений;
осуществляет ведение бухгалтерского учета, составление и представление отчетности об использовании средств в порядке, установленном Министерством финансов РФ для бюджетных учреждений;
представляет в установленном порядке в соответствующие территориальные органы Федеральной службы государственной статистики отчет о ходе выполнения работ (услуг) на стройках и объектах по формам, утвержденным указанной службой;
своевременно предъявляет «Генподрядчику» претензии за невыполнение и ненадлежащее выполнение договорных обязательств.
2.3. «Генподрядчик»:
гарантирует качественное исполнение работ согласно утвержденной проектно-сметной документации;
несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц;
обязуется закончить работы до ______________ 2008 года и в течение 5 дней после приемки завершенных работ передать «Заказчику-застройщику» письменное извещение о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию с предоставлением 1 экземпляра исполнительной документации в составе, определенном СНиП, при этом дата сдачи указанной документации является сроком окончания работ;
имеет право выполнить работы досрочно по согласованию с «Муниципальным заказчиком» и «Заказчиком-застройщиком»;
обеспечивает надлежащую охрану объекта и несет имущественную ответственность за сохранность материально-технических ценностей и выполненных объемов работ с момента подписания муниципального контракта и до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему муниципальному контракту в соответствии с действующим законодательством;
обеспечивает выполнение работ с соблюдением требований по охране труда, противопожарной безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ. В случае возникновения пожара на объекте, за свой счет производит восстановительные работы и компенсирует утраченное имущество вследствие пожара;
в случае несоответствия результатов работы проектно-сметной документации сторонами составляется акт с указанием недостатков и перечня необходимых доработок. «Генподрядчик» обязан устранить недостатки и произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в пределах суммы муниципального контракта, указанного в пункте 1.1. настоящего муниципального контракта;
в случае просрочки исполнения обязательств по вине «Генподрядчика», установленных настоящим муниципальным контрактом, «Генподрядчик» уплачивает «Заказчику-застройщику» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства;
предъявляет объект, указанный в п.1.3 настоящего муниципального контракта к вводу в эксплуатацию в установленном порядке;
гарантирует срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем в течение 60 месяцев. Гарантийный срок отсчитывается от даты подписания акта приемки законченного строительством объекта;
вправе привлечь к выполнению работ, указанных в пункте 1.3. настоящего муниципального контракта, субподрядные организации.
3. Сдача и приемка работ
3.1. «Заказчик-застройщик», получивший письменное уведомление от «Генподрядчика» о готовности к сдаче этапа выполненных работ или в целом объекта, обязан немедленно приступить к его приемке.
3.2. «Заказчик-застройщик» организует и осуществляет приемку результатов работ, оформляет подготовку документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3.3. «Заказчик-застройщик» вправе отказаться от приемки результатов работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность нормальной эксплуатации объекта и не могут быть устранены «Генподрядчиком».
3.4. В случае несоответствия результатов работы ПСД сторонами составляется акт с указанием недостатков и перечня необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены «Заказчиком-застройщиком» в течение 15 дней после получения унифицированных форм КС-2 и КС-3, «Генподрядчик» обязан устранить недостатки и произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в пределах настоящего муниципального контракта.
3.5. Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов, увеличения срока строительства или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, каждая из сторон вправе направить письменное уведомление с предложением о приостановке работ. После получения уведомления о приостановке работ «Госзаказчик», «Заказчик-застройщик» и «Генподрядчик» обязаны в 7-дневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ, изменений условий или расторжения настоящего муниципального контракта.
3.6. Если при приемке будет выявлена необходимость проведения дополнительных работ, то по согласованию сторон эти работы производятся в соответствии с соглашением, заключенным в соответствии с действующим законодательством, в котором будут указаны порядок, срок и стоимость выполненных работ.
3.7. В случае досрочного выполнения «Генподрядчиком» работ, «Заказчик-застройщик» обязуется принять, унифицированные формы КС-2 и КС-3, подписать их и оплатить в порядке, установленном настоящим муниципальным контрактом.
4. Порядок оплаты
4.1. «Заказчик-застройщик» производит «Генподрядчику» оплату в сумме _________________________________________ рублей согласно предоставленных актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3), подписанных «Генподрядчиком» и «Заказчиком-застройщиком» за фактически выполненные объемы работ без авансовых платежей.
4.2. Оплата работ из областного бюджета по настоящему Государственному контракту производится «Заказчиком-застройщиком» путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Генподрядчика» по мере поступления бюджетных средств.
4.3. Задержка перечисления бюджетных средств на счет финансирования строительства объекта освобождает «Муниципального заказчика» и «Заказчика-застройщика» от ответственности за несвоевременную оплату за выполненные объемы работ.
5. Форс-мажорные обстоятельства
Стороны частично или полностью освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор). К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов сторон, отсутствие на рынке нужных для исполнения материалов и оборудования.
6.Ответственность сторон
Ответственность сторон при ненадлежащем исполнении обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, наступает в соответствии с действующим законодательством.
7. Досрочное расторжение контракта
Настоящий Муниципальный контракт может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:
по взаимному согласию сторон;
по инициативе «Муниципального заказчика», «Заказчика-застройщика», если работы, предусмотренные настоящим контрактом, не начаты в течение 20 (двадцати) дней с даты заключения настоящего Муниципального контракта;
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
8.Прочие условия
8.1. Настоящий Муниципальный контракт может быть изменен или дополнен по взаимному согласию сторон, все дополнения и изменения должны быть составлены в письменной форме и подписаны сторонами.
8.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьим лицам, без письменного согласия других сторон.
8.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего муниципального контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, если это не возможно – в Арбитражном суде Курской области.
8.4. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения сторонами обязательств в полном объеме.
8.5. Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.6. В случаях, непредусмотренных настоящим контрактом, применяется действующее законодательство РФ.

9.Адреса и банковские реквизиты сторон:

«Муниципальный заказчик»: «Заказчик-застройщик»:
Администрация Глушковского района
Курской области
307450, п. Глушково, ул. Советская, 3
тел.(47132) 2-12-01, 2-14-37, факс 2-13-62
ИНН/КПП 4603004651/460301001
ОГРН 1054625012793
р/счет 40204810200000000554 Отделение по Глушковскому району
УФК по Курской области (Администрация Глушковского района Курской области)
л/счет 03001204020
в ГРКЦ ГУ Банка России по Курской области г.Курск
БИК 043807001

_______________ П. М. Золотарев
ОГУ «Управление капитального
строительства при комитете АПК Курской области»
305000, г. Курск, ул. Радищева 17/19,
тел. (471-2) 70-31-43, 70-31-95 uks.apk@mall.rv

ИНН/КПП 4632076795/463201001
ОГРН 1074632002587 ОКПО 96904634
л/счет 006020040
в ГРКЦ ГУ Банка России по Курской области г.Курск

_______________ Т. Д. Березникова

 

«Генподрядчик»:

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

_______________

---

УТВЕРЖДЕНО:
Глава Администрации
Глушковского района Курской области
________________П.М. Золотарев

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
по строительству фельдшерско-акушерского пункта с. Кобылки

Отношения, возникающие между организаторами открытого аукциона и участниками открытого аукциона, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями), нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской области.

Заказчик-застройщик – ОГУ «УКС при комитете АПК Курской области»

1. Описание работ, услуг, товара, которые являются предметом аукциона.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта.
Место, условия и сроки выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров.
Форма, сроки и порядок оплаты. Источник финансирования.

«Строительство фельдшерско-акушерского медпункта с. Кобылки Глушковского района Курской области».

Лот №1 «Строительство фельдшерско-акушерского медпункта с. Кобылки Глушковского района Курской области»
Площадь земельного участка под размещение фельдшерско-акушерского медпункта составляет 1662,00 кв. м.; площадь застройки 222,58 кв. м.; площадь покрытия - 966,42 кв. м.; площадь озеленения 419,00 кв.м..
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта на период строительства с НДС 18%: 7926070 руб., в т.ч. СМР – 7340540 руб., оборудование -545620 руб., прочие –39910 руб.
307455 Курская обл., Глушковский р-н, с. Кобылки.
Сроки строительства объекта: 6 месяцев с момента заключения муниципального контракта.
Источники финансирования: средства федерального, областного, местного бюджета, согласно порядку финансирования госкапвложений и привлеченные средства - в полном объеме.
Оплата путем безналичного расчета за фактически выполненные объемы работ, без авансовых платежей, по мере поступления денежных средств на счет объекта.

2. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе
Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены настоящей аукционной документацией.
Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена на русском языке в письменной форме (напечатана, прошита, пронумерована, скреплена подписью руководителя и печатью организации – участника размещения заказа). К заявке следует приложить опись документов (по страницам).
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
- непосредственно заявку на участие в аукционе (приложение №1 к аукционной документации);
-сведения об участнике размещения заказа (Приложение №1 к заявке на участие в аукционе);
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;
- таблицу аукционного предложения (Приложение №2 к заявке на участие в аукционе);
- сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг (Приложение №3 к заявке на участие в аукционе);
- копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;
- документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона (соответствующие лицензии, разрешительные документы Ростехнадзора по Курской области на объекты с повышенной опасностью или другие документы);
- иные документы, по усмотрению участника размещения заказа и в соответствии с требованиями аукционной документации.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в отношении каждого предмета аукциона (лота).

3. Порядок формирования цены муниципального контракта
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта формируется согласно проектно-сметной документации (ПСД), базисно - индексным методом в прогнозном уровне цен с использованием системы текущих и прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства.

4. Валюта, используемая для формирования цены муниципального контракта и расчетов с поставщиками (Исполнителя, подрядчиками)
Национальная валюта Российской Федерации

5. Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона»)
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

6. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям муниципального заказчика
Участник аукциона должен обеспечить производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией и качеством, соответствующим СНиП.
Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих инженерных систем, оборудования, материалов и работ – 50 лет.

7. Возможность заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров, объема работ и услуг
Предусмотрено право «Муниципального заказчика» по согласованию с «Заказчиком-застройщиком» и поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.
При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг «Муниципальный заказчик» по согласованию с заказчиком-застройщиком и поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке в письменной форме, с указанием предмета аукциона (лота), адреса муниципального заказчика – Администрации Глушковского района, своего фирменного наименования, почтового адреса (для юридического лица) или своей фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического лица) и доставляется по адресу: 307450, Курская область, Глушковский район, п. Глушково, ул. Советская, № 3.
Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

9. Место подачи заявок на участие в аукционе
307450, Курская область, Глушковский район, п. Глушково, ул. Советская, № 3, Администрация Глушковского района Курской области, с 8.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов.

10. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе
« 4» мая 2008 г.

11. Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе
«24» мая 2008 года 12-00 (время московское).

12. Требования к участникам размещения заказа
-соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона, а именно:
а) наличие действующих лицензий по предмету аукциона (если деятельность лицензируется);
б) наличие разрешительных документов Ростехнадзора по Курской области на объекты с повышенной опасностью;
в) отсутствие аффилированности с заказчиком, уполномоченным органом, а также с их сотрудниками;
г) соответствие предмету аукциона основных видов деятельности участника (для юридического лица – определенных на основании его учредительных документов);
д) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
е) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
ж) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный период;
з) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, подрядчиков сведений об участнике заказа.

Участник размещения заказа должен изучить аукционную документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой по условиям аукционной документации, предоставление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в аукционной документации, являются риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

13. Порядок и срок отзыва заявки на участие в аукционе
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе путем письменного уведомления Единую комиссию по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Глушковского района, с указанием - «Отзыв аукционной заявки на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта с указанием предмета аукциона (лота)».

14. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений аукционной документации
Любой участник размещения заказа может получить разъяснения положения аукционной документации по письменному запросу, не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
При поступлении запроса о разъяснении положений аукционной документации в письменной форме – ответ направляется в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса.

15. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
Курская область, п. Глушково, ул. Советская, № 3, Администрация Глушковского района Курской области.
«26» мая 2008 года 10-00 часов (время московское).

16. Место, дата и время проведения аукциона
Курская область, п. Глушково, ул. Советская, № 3, Администрация Глушковского района Курской области.
«26» мая 2008 года 15-00 часов (время московское).

Регистрация участников размещения заказа начинается за 30 мин. до начала проведения аукциона. Представителям участников размещения заказа необходимо иметь при себе соответствующий документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (Приложение №2 к аукционной документации).

17. Победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта в срок не менее чем через 10 дней, но не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

---

Приложение №1
к аукционной документации
Заявка на участие в аукционе подается на бланке претендента
В Единую комиссию по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Глушковского района при Администрации Глушковского района
Заявка
на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта по строительству объекта
_______________________________________________________________________________
1. Изучив аукционную документацию на право заключения
муниципального контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты, [наименование Участника размещения заказа], в лице ____________ [наименование должности руководителя и его Ф.И.О.], сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против
(наименование Участника размещения заказа] не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____ % [значение укажите цифрами и прописью] балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчётности за последний завершенный отчётный период.
3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке
информации и подтверждаем право муниципального заказчика, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников условий, запрашивать у нас, уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
4. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с муниципальным заказчиком, а также с его сотрудниками.
5. Мы извещены о включении сведений о ___________________________ ________________________________ [наименование Участника размещения заказа] в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.
6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с муниципальным заказчиком нами уполномочен ___________________________________________ [Ф.И.О., телефон работника Участника размещения заказа].
7. Настоящая Заявка действует до завершения процедуры размещения
заказа.
8. Наши юридический и фактический адреса:
, телефон , факс ,
банковские реквизиты .
9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

10. К заявке на участие в аукционе прилагаем следующие документы в соответствии с требованиями аукционной документации:
- сведения об участнике размещения заказа (Приложение №1 к заявке на участие
в аукционе);
- таблица аукционного предложения (Приложения №2 к заявке на участие в аукционе);
- предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта (Приложение №3 к заявке на участие в аукционе);
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц);
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;
- копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
установлены требования к таким товару, работам, услугам;
- документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника
размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом аукциона (соответствующие лицензии, разрешительные документы Ростехнадзора по Курской области на объекты с повышенной опасностью или другие документы);
- иные документы, по усмотрению участника размещения заказа и в соответствии с требованиями аукционной документации.

 

Руководитель___________________/_______________/ м.п.
(подпись) Ф.И.О.